打井協議書3篇
打井協議書篇一：
甲方：
乙方：
一、井深81米每米元 ，合計 元。
二、甲方扣除井費 元，石英沙，扣收 元 。 土工布 元。
三、下井用其他用料乙方負擔竹片鐵絲水泥電費 元。
四、村內調解甲方負擔。
五、架子上一切安全大小事故由乙方負擔。
六、資量井深達80——81米井壞了，由乙方負擔。
七、打完井后場地清完丟下物資扣除乙方款。
八、甲方總共 眼限期陰歷 日完工完不成 眼不予結賬特除情歷外。
九、結賬方法甲方付給乙方于支每眼一結算支款完工前五天以上完工款結算清。以上條件雙方互相遵守甲乙方誰違約誰負擔后果。
甲方： 乙方： 年月 日
打井協議書篇二：
甲方：
乙方：
甲乙雙方經平等協商，就甲方委托乙方打井施工事宜達成共識，并簽訂如下合同條款：
一、工程地點
在馬街小學新校址甲方指定范圍內，乙方自行勘測選定。
二、工程項目及相關要求
1、施工項目：水井壹眼。
2、尺寸要求：井管外徑：150CM ; 井出水口徑：120CM，護壁15CM。
3、材料選用：護壁為鋼筋水泥預制管。
4、技術要求：保證枯水期正常用水，出水量為1立方米/小時以上。
5、施工中若遇見大石塊、淤泥等特殊地質情況由乙方自行解決。
6、按相關標準，確保工程質量、安全、進度。
三、承包形式
包工包料，包開挖水井所用的機械設備，包安全防護。
四、工期要求
施工工期為即日起日歷天數天， 年月日前交工。
五、工程價款
工程總價款為人民幣 元，大寫： 。
以上總價款為甲方應付給乙方的全部費用，含工程鋼筋水泥護壁主材料費、輔助材料費、人工費、運雜費等全部費用。此外，甲方不再向乙方支付任何費用。
五、付款方式
1、乙方工程完工，并經甲方驗收合格，甲方將首付工程款80%給乙方。
2、完成驗收交付后甲方試用半年，若再無問題，在2010年11月份付清剩余20%工程款。
3、工程結算款以人民幣現金的方式支付。
六、其它約定
1、若打水失�。ㄎ闯鏊蛑型就９ぃ┗蜻_不到甲方要求，甲方不承擔任何費用。
2、甲方為乙方施工提供方便，打井用電由甲方提供。
七、安全責任
1、施工過程中，乙方應加強施工安全管理工作，施工中若造成人員傷亡、財產損失等事故由乙方自負全責。
2、乙方在施工期間要做好井周圍警示防護措施，杜絕閑雜人等靠近，若因此而造成安全事故也由乙方自負。
八、合同生效與終止：
本合同一式三份，甲乙雙方各執一份，上報教育局一份。雙方簽字蓋章后即日生效，結清合同價款后，合同效力自行終止。
雙方簽約：
甲方：
簽約代表人（簽章）：
乙方：
簽約代表人：（簽章）
打井協議書篇三：
甲方：
乙方：
甲乙雙方為了更好的保質保量的按期完成湯陰縣菜園鎮等四鄉鎮土地整治第二年度項目第三十六標段農田用機井工程任務，本著平等自愿、精誠合作、互惠互利、共同負責的原則，達成如下協議：
一、甲方將自己中標的湯陰縣菜園鎮等四鄉鎮土地整治第二年度項目第三十六標段部分機井工程承包給乙方，由乙方包工包料、保證質量、自負盈虧，包括基坑開挖及抽揚水，派人下管、下料、看架子及一切材料和成井后清場恢復等。
二、乙方應保證井管質量，提供符合本項目規定，達到國家規定標準的井管及有關資料，井管為無砂砼預制管，內徑為400mm，外徑為500mm的實管和花管，濾料采用優質米石，鉆孔孔徑不小于750mm。
三、甲方負責給乙方提供打井所需的質量和技術要求，乙方按照甲方的要求展開工作。施工期間，乙方不得無故停工，不得向甲方提出任何附加條件，因打井產生的一切費用（包括電費）由乙方承擔，且不得向村委會、村民索要任何財物。
四、經過雙方協商，打井工程承包價格定為每米元 （小寫： 元），每眼井成井深度必須達到60米，同時出水量達到設計要求，成井后，在上級單位或監理測井深時，如達不到60m，甲方有權按實際井深米數的雙倍處罰施工方，即乙方。也就是差1米達不到60米，甲方扣乙方2米的工程款。
五、乙方負責挖揚水坑、抽水、電源、水源、下濾石下管等協調工作，甲方不再過問；成井移交前的維護及看護由乙方負責。
六、乙方在承包打井期間應做到安全施工，嚴格按照施工規范施工，因違規操作所造成的一切傷亡事故包括由此所產生的'經濟糾紛等由乙方自己承擔，甲方不承擔任何責任，因此造成的甲方經濟損失不管多少，甲方有權從乙方工程款中扣除。
七、付款方式：甲方要在乙方打成2眼井并經驗收合格后，甲方按每個井架付預付款，每眼井4000元整，在甲方收回第一批工程款后，甲方付給乙方工程量80%的工程款，依此類推，在工程經省、市等上級單位驗收合格后甲方付給乙方剩余工程款，標段扣乙方6500元為質保金，一年后結清。
八、協議未盡事宜，在工作開展的過程中，雙方協調解決。 特殊情況下甲乙雙方發生糾紛的將以此協議為依據由法院判決。
九、此協議一式兩份，甲乙雙方各持一份。
甲方:
乙方：
年 月 日
安全責任協議
甲方：
乙方：
我公司承包的湯陰縣菜園鎮等四鄉鎮土地整治第二年度第三十六標段機井工程，項目區包括梁兒寨村、岳南村、岳北村、馮家巷、任固五街村、為了更好的保質保量的按期完成任務，本著安全施工、責任明確的原則，將本標段的部分打井工程承包給乙方，現雙方就安全施工事宜達成一致協議。
在施工中乙方應做到：
1、安全用電：施工中，不得將電纜所有接口的部分置于潮濕或有水的地方，開關閘刀不得放在地上，應將其架空，保證安全、正常通電。
2、安全施工：施工時做到按施工要求規范施工，施工人員佩戴安全帽，正確操作鉆機等施工機械。
3、文明施工：施工人員應做到文明施工，不得與當地村民發生矛盾沖突。
不論乙方使用多少鉆機施工，都應保證按施工規范做到安全施工，因違規操作所造成的一切傷亡事故包括由此發生的經濟糾紛等由乙方自己承擔，甲方不承擔任何責任。如不慎反生事故，乙方自行處理，不能向甲方索要任何財物，也不能向甲方提出任何要求，更不能
上訪該項目承建單位，如因乙方不履行該協議造成的甲方經濟損失不管多少，甲方有權從乙方工程款中扣除。特殊情況下甲乙雙方發生糾紛的將以此協議為依據交由法院判決。
本協議一式兩份，甲乙雙方各持一份，由甲乙雙方簽字按手印后生效。
甲方：
乙方：
年月日
【打井協議書】相關文章：
打井協議書06-24
打井參考協議書05-20
人工打井協議書范文04-17
打井協議書15篇06-25
打井協議書模板10篇04-21
【熱門】打井協議書4篇03-18
打井協議書七篇03-08
打井安全協議書優質范文04-12
打井協議書集錦5篇07-13