- 房屋施工承攬合同 推薦度：
- 相關推薦
（熱）房屋施工承攬合同3篇
隨著法治精神地不斷發(fā)揚，人們愈發(fā)重視合同，合同對我們的約束力越來越不可忽視，它可以保護民事法律關系。擬定合同的注意事項有許多，你確定會寫嗎？下面是小編整理的房屋施工承攬合同，僅供參考，大家一起來看看吧。
房屋施工承攬合同1
甲方（房主）：__________
乙方（施工方）：__________
身份證號：__________
地址：__________
聯(lián)系方式：__________
上述各方經(jīng)平等自愿協(xié)商，簽訂本合同以共同遵守。
一、工作內容
房屋基礎及墻身砌筑、混凝土澆筑、封頂?shù)雀黜椆ぷ鲀热荩M足規(guī)范和甲方要求。
二、工程價款與支付方式
1、工程價款：
2、該房屋建筑工程為包工承包方式。
3、工程結算以乙方施工進度進行計算，第一層完工后支付__________%，第二層完工后支付__________%，工程竣工以后支付__________%，%作為質量保證金。質量缺陷責任期為兩年。
三、甲乙雙方義務與權利
1、甲方定期查看乙方的進度及修建情況，但不對乙方的施工進行指導，甲方只驗收乙方的修建成果。
2、工程質量：乙方根據(jù)甲方提供的圖紙，嚴格按規(guī)范進行施工，如果因乙方在施工中違反規(guī)范、規(guī)程而留下質量隱患造成工程質量達不到甲方的要求，甲方有權利制止繼續(xù)施工，并責令其返工，直到符合要求為止。
3、乙方負責所完成工程的施工及質量缺陷責任期的維修保養(yǎng)工作。如在質量缺陷責任期內，乙方不進行缺陷修復，甲方扣除質量保證金，兩年缺陷期滿無質量問題，將退還乙方%的'保證金。
4、工程安全：相關法律規(guī)定修建農村二層以下的自建房屋不需要施工資質，但是乙方依然要重視安全問題。乙方負責對乙方的工人進行安全教育及培訓，自行負責施工人員的安全，發(fā)生任何意外事故，均由乙方自行負責。
5、工程進度：乙方根據(jù)甲方的進度要求，組織相應的人力、物力確保工程進度。
6、治安管理：乙方施工人員不得違反治安管理條例，不得打架斗毆，發(fā)生糾紛和矛盾積極與甲方聯(lián)系，通過正當方式解決。
7、乙方應按時結清工人工資，避免糾紛影響房屋修建進度，凡是與乙方相關的債權與債務均歸乙方承擔。
五、其它
1、本合同一式兩份，甲方一份，乙方一份，具有同等法律效力。
2、本合同經(jīng)雙方簽字并蓋手印后生效，在工程竣工驗收及質量缺陷責任期工作完成，乙方對內、外債務結清完畢后自行失效。
3、合同未盡事宜，由甲乙雙方協(xié)商解決。
甲方（簽字）：__________
乙方（簽字）：__________
簽署時間：__________年__________月__________日
房屋施工承攬合同2
甲方：__________（全稱）乙方：__________（全稱）
依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其相關法律、法規(guī)，為了明確雙方的權利義務，遵循平等、自愿、公平和誠信的原則，雙方就本工程經(jīng)友好協(xié)商達成以下施工條款，特簽定本合同。
第一條、工程概況
第二條、綜合單價
1、錨固深度為
2、本報價包含檢測費，不包含稅金，施工用電費和管理費。
3、甲方提供無銹無油的鋼筋、電源、腳手架等。
4、植筋錨固采用植筋膠。
第三條、質量標準：
工程質量必須符合國家的規(guī)范要求，達到鋼筋對應抗拉值。
第四條、工期
本工期為天，從__________年__________月__________日至__________年__________月__________號。
第五條、合同價款支付
乙方的施工人員、設備、材料進入工現(xiàn)場后，甲方支付乙方材料款的30%，本植筋工程完工后，一次性付清乙方全部工程款。
第六條、甲方責任：
1、甲方應負責向乙方提供圖紙和實際定位、放線工作；并進行技術質量要求交底。
2、甲方為乙方提供施工中的各項便利條件并負責協(xié)調該項目的全過程管理。
3、提供的材料，必須符合設計要求和國家規(guī)定的.技術標準，并根據(jù)乙方提出的材料計劃將工程所需的材料送至施工地點50米范圍內。
4、按合同約定按時撥付工程款，若因甲方變動造成的停工、窩工應給予乙方經(jīng)濟補償。
第七條、乙方責任：
1、乙方必須遵守甲方的現(xiàn)場管理制度。
2、乙方嚴格按國家相關要求的工程質量驗收標準施工。
3、進入施工現(xiàn)場要帶好安全帽，高空作業(yè)要佩帶安全帶，遵守各項安全操作規(guī)范做到文明施工。工程施工存在不安全因素時乙方有權向甲方提出不予施工，由甲方配合排除安全隱患后方可施工。
4、提供施工所需的材料質檢報告、合格證等相關資料。
第八條、安全責任：
乙方必須對工人做好安全技術交底按照合同規(guī)定的工程范圍進行施工，施工中造成事故的，有事故責任方負責。
第九條、工程質量驗收標準
1、乙方須嚴格按照甲方的施工圖紙精心施工，確保工程質量達到國家驗收規(guī)范和質量檢查評定標準。
2、施工完畢，由甲、乙、監(jiān)理方共同驗收，由具有檢測資質的單位出具檢測報告。
第十條、違約責任
1、甲方未按合同規(guī)定時間和要求提供材料、資金、施工圖紙等，工期相應順延。
2、在施工中由于原材料和施工工藝不合格而引起的質量問題由乙方負責，由于設計原因、基礎的強度及鋼筋不合格等與乙方無關的因素導致的工程不合格，乙方不負責任。
第十一條、爭議
雙方在合同履行中發(fā)生爭議，應本著友好的原則協(xié)商解決，協(xié)商不成時，向人民法院起訴。
第十二條、合同生效與終止
本合同甲、乙雙方必須嚴格履行合同規(guī)定的全部條款，任何一方違約，則按《合同法》及有關約定條款處理。合同一式份，甲方執(zhí)份，乙方執(zhí)份，雙方簽字蓋章后生效，雙方合同約定的本工程內容全部完工，工程款支付完畢后，本合同條款即告終止。
甲方：__________（章）代表人：__________單位地址：__________聯(lián)系電話：__________
乙方：__________（章）代表人：__________單位地址：__________聯(lián)系電話：__________
合同簽訂日期：__________年__________月__________日
房屋施工承攬合同3
建設方（下稱甲方）：________身份證號碼：________
承攬方（下稱乙方）：________身份證號碼：________
經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，現(xiàn)達成如下房屋施工承攬合同條款：
一、承攬項目
1、甲方擬建一處房屋，位于面積為________平方米，現(xiàn)將________工程承攬給乙方，具體包括：
（1）基礎工程、布設鋼筋。
（2）主體框架及砌墻工程。
（3）布筋及水泥砼工程。
（4）基礎泥土回填及平整。
（5）其它。
2、乙方應按甲方設計方案施工。建筑主材料由甲方提供，所需施工設備、工具等均由乙方負責。
二、工價及其支付
1、本工程工程款為________元。
2、前述價款在工作完成之時即付清給乙方。
三、安全責任
乙方在施工過程中，應注重加強安全意識，乙方在施工過程中發(fā)生的人身傷害事故（包括乙方人員及其它第三人）所產(chǎn)生的一切法律后果由乙方自己承擔。
四、工程驗收及工期
1、乙方應保證工程符合甲方及社會大眾公知認可的質量標準。
2、本合同所涉及工程的'工期為________天。
3、如乙方未在約定的工期內完工，每拖延一天乙方應向甲方支付違約金________元。
五、返工義務的承擔
在施工過程中，若出現(xiàn)建設工程質量及未按甲方設計施工等問題，由乙方負責返工，所需費用由乙方負責。
六、保修期限
1、工程質量保修期為________年，自乙方交付樓房給乙方使用之日起計算。
2、保修期內出現(xiàn)質量瘕疵，非因乙方施工造成的質量缺陷，乙方不承擔責任。因乙方施工造成質量缺陷，乙方應負責維修或賠償，請求乙方承擔維修或者部分義務方式由甲方行使。
3、為確保乙方履行上述條款確定義務，由甲方留置總工程款10%作為工程質量保證金，留置工程款除1000元外待建筑物竣工驗收之日起一個月內乙方施工工程無出現(xiàn)質量缺陷，由甲方一次性支付給乙方。乙方施工工程在保修期內無出現(xiàn)質量缺陷，由甲方在保修期滿之日一次性支付1000元給乙方。
七、特別約定
1、乙方未經(jīng)甲方書面同意，不得將承攬施工建筑工程轉包給第三人施工。
2、乙方應恪守施工道德，以確保甲方樓房建筑質量。
八、違約責任
任何一方違約，對方均有權解除合同且違約方應承擔如下責任：
1、執(zhí)行本合同相關違約約定。
2、賠償守約方經(jīng)濟損失，經(jīng)濟損失不限于直接經(jīng)濟損失及實現(xiàn)權益所需合法費用支出。
九、本合同一式二份，雙方簽字后生效。
建設方（甲方）：________承攬方（乙方）：________
日期：_____________日期：_____________
【房屋施工承攬合同】相關文章：
房屋施工承攬合同10-24
承攬施工合同02-25
裝修施工承攬合同03-02
房屋裝修承攬合同03-16
工程維修承攬施工合同03-06
承攬施工合同(15篇)01-31
承攬施工合同15篇01-31
裝潢施工承攬合同模板04-28
承攬施工合同集錦15篇02-01