窗簾買賣安裝合同

時(shí)間：2023-03-31 09:54:20 買賣合同我要投稿

相關(guān)推薦

窗簾買賣安裝合同

　　在人們的法律意識(shí)不斷增強(qiáng)的社會(huì)，我們用到合同的地方越來(lái)越多，它也是實(shí)現(xiàn)專業(yè)化合作的紐帶。那么大家知道合同的格式嗎？以下是小編整理的窗簾買賣安裝合同，希望能夠幫助到大家。

窗簾買賣安裝合同

窗簾買賣安裝合同1

　　賣方：____________

　　買方：____________

　　根據(jù)《民法典》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在互利互惠、平等自愿的基礎(chǔ)上，經(jīng)友好協(xié)商，就窗簾買賣及安裝達(dá)成如下一致條款，以資共同信守。

　　一、增加項(xiàng)目總價(jià)：合同增加項(xiàng)目為坐墊60張;窗簾6個(gè);臺(tái)裙1張總價(jià)為人民幣大寫(xiě)元整。注：該單價(jià)、總價(jià)，如未作特別說(shuō)明，均已包含了材料費(fèi)、制作費(fèi)、安裝費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)。

　　二、付款日期及結(jié)算方式安裝完工之日即結(jié)算增加工程款人民幣大寫(xiě)元整，以下兩種方式由甲方自愿選擇：當(dāng)面交付現(xiàn)金;通過(guò)銀行轉(zhuǎn)帳。

　　三、交貨方式、期限

　　1.乙方自行送貨安裝。

　　2.交貨工期為10日。

　　3.交貨、安裝地點(diǎn)：________________________________________

　　四、違約責(zé)任違約責(zé)任

　　1.乙方未按合同訂購(gòu)的窗簾型號(hào)、制作比例應(yīng)向甲方償總價(jià)值____%的違約金。

　　2.乙方未按合同規(guī)定期限交售，每逾期1天，應(yīng)向甲方償付遲交部分總價(jià)值____%的違約金。

　　3.甲方拒收乙方按合同交售的.窗簾坐墊臺(tái)布應(yīng)賠償乙方的運(yùn)輸費(fèi)用，并向乙方償付甲方拒收部分總價(jià)的雙倍費(fèi)用。

　　4.甲方逾期付款，每延誤一天甲方應(yīng)向乙方支付本合同總價(jià)值____%的違約金。

　　五、因甲方窗體問(wèn)題或因甲方要求變更延誤安裝時(shí)間視為合同延期。

　　六、本合同執(zhí)行中如發(fā)生爭(zhēng)議，由雙方協(xié)商解決，如協(xié)商不成，可由人民法院判決。

　　七、本合同于____年__月__日簽訂，合同一式二份，雙方各執(zhí)一份，經(jīng)甲乙雙方簽字后生效。

　　八、其他約定本合同的未盡事宜，雙方另定補(bǔ)充協(xié)議，將成為本合同的一部分，具有同等的法律效應(yīng)。補(bǔ)充條款

　　甲方：____________

　　乙方：____________

　　傳真：____________

　　電話：____________

窗簾買賣安裝合同2

　　甲方：馬鞍山

　　公司乙方：____市紅蘋(píng)果窗簾布藝銷售中心

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》及有關(guān)法律、法規(guī)，甲、乙雙方遵循平等、自愿、公平、誠(chéng)實(shí)信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，就甲方海外海大樓的公司辦公樓裝飾窗簾采購(gòu)及安裝事項(xiàng)達(dá)成一致意見(jiàn)，具體事項(xiàng)如下：

　　一：名稱、價(jià)格、數(shù)量、金額：注：以上合同總價(jià)根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際結(jié)算，包括運(yùn)抵甲方的運(yùn)費(fèi)及安裝調(diào)試費(fèi)等。

　　二：產(chǎn)品要求:具體規(guī)格、尺寸、款式詳見(jiàn)清單明細(xì)，顏色、款式按甲方確定為準(zhǔn)。質(zhì)量符合國(guó)家技術(shù)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，如發(fā)生所供產(chǎn)品與合同不符，甲方有權(quán)拒收或退貨，由此產(chǎn)生的一切責(zé)任和后果由乙方承擔(dān)。

　　三：交貨及安裝地點(diǎn)：____省馬____市海外海大樓偉星辦公樓。

　　四：結(jié)算方式：貨送到地安裝時(shí)間為2天，經(jīng)驗(yàn)收合格后無(wú)質(zhì)量問(wèn)題付款，付款時(shí)乙方提供正式發(fā)票。

　　五：交貨及安裝時(shí)間：在________年____月____日前交貨及安裝完畢。六：驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：產(chǎn)品驗(yàn)收要根據(jù)上面第二條產(chǎn)品要求驗(yàn)收。

　　七：安全責(zé)任：產(chǎn)品在裝卸、運(yùn)輸、安裝過(guò)程中安全責(zé)任事故由乙方自行承擔(dān)。

　　八：解決合同糾紛的'方式：執(zhí)行合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議,應(yīng)由雙方友好協(xié)商解決,如協(xié)商不成的,可向甲方所在地法院提起訴訟解決。

　　九：本合同一式六份，雙方各執(zhí)三份。合同簽字蓋章后生效，貨款結(jié)清時(shí)終止。

　　甲方(章)：乙方(章)：

　　法人代表：法人代表：

　　委托代理人：委托代理人：

　　經(jīng)辦人：經(jīng)辦人：

　　簽訂合同日期：

窗簾買賣安裝合同3

　　賣方：

　　買方：

　　一、增加項(xiàng)目總價(jià)：

　　合同增加項(xiàng)目為坐墊60張;窗簾6個(gè);臺(tái)裙1張總價(jià)為人民幣大寫(xiě)元整。注：該單價(jià)、總價(jià)，如未作特別說(shuō)明，均已包含了材料費(fèi)、制作費(fèi)、安裝費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)。

　　二、付款日期及結(jié)算方式

　　安裝完工之日即結(jié)算增加工程款人民幣大寫(xiě)元整，以下兩種方式由甲方自愿選擇：當(dāng)面交付現(xiàn)金;通過(guò)銀行轉(zhuǎn)帳。

　　三、交貨方式、期限

　　1.乙方自行送貨安裝。

　　2.交貨工期為10日。

　　3.交貨、安裝地點(diǎn)：________________________________________

　　四、違約責(zé)任

　　違約責(zé)任

　　1.乙方未按合同訂購(gòu)的窗簾型號(hào)、制作比例應(yīng)向甲方償總價(jià)值____%的違約金。

　　2.乙方未按合同規(guī)定期限交售，每逾期1天，應(yīng)向甲方償付遲交部分總價(jià)值____%的違約金。

　　3.甲方拒收乙方按合同交售的'窗簾坐墊臺(tái)布應(yīng)賠償乙方的運(yùn)輸費(fèi)用，并向乙方償付甲方拒收部分總價(jià)的雙倍費(fèi)用。

　　4.甲方逾期付款，每延誤一天甲方應(yīng)向乙方支付本合同總價(jià)值____%的違約金。

　　五、因甲方窗體問(wèn)題或因甲方要求變更延誤安裝時(shí)間視為合同延期。

　　六、本合同執(zhí)行中如發(fā)生爭(zhēng)議，由雙方協(xié)商解決，如協(xié)商不成，可由人民法院判決。

　　七、本合同于____年__月__日簽訂，合同一式二份，雙方各執(zhí)一份，經(jīng)甲乙雙方簽字后生效。

　　八、其他約定

　　本合同的未盡事宜，雙方另定補(bǔ)充協(xié)議，將成為本合同的一部分，具有同等的法律效應(yīng)。

　　補(bǔ)充條款

　　甲方：乙方：

　　傳真：傳真：

　　電話：電話：

窗簾買賣安裝合同4

　　賣方： (乙方)

　　買方： (甲方)

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在互利互惠、平等自愿的基礎(chǔ)上，經(jīng)友好協(xié)商，就窗簾買賣及安裝達(dá)成如下一致條款，以資共同信守。

　　一、增加項(xiàng)目總價(jià)：合同增加項(xiàng)目為坐墊60張;窗簾6個(gè);臺(tái)裙1張總價(jià)為人民幣大寫(xiě)元整(小寫(xiě)元)。(不含稅收，如需開(kāi)發(fā)票另加6%稅收)注：該單價(jià)、總價(jià)，如未作特別說(shuō)明，均已包含了材料費(fèi)、制作費(fèi)、安裝費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)。

　　二、付款日期及結(jié)算方式

　　安裝完工之日即結(jié)算增加工程款人民幣大寫(xiě)元整(小寫(xiě)元)，以下兩種方式由甲方自愿選擇：

　　(1)當(dāng)面交付現(xiàn)金;

　　(2)通過(guò)銀行轉(zhuǎn)帳。

　　三、交貨方式、期限

　　1.乙方自行送貨安裝。

　　2.交貨工期為_(kāi)___日。

　　3.交貨、安裝地點(diǎn)：________________________________________

　　四、違約責(zé)任

　　(1)違約責(zé)任

　　1.乙方未按合同訂購(gòu)的窗簾型號(hào)、制作比例應(yīng)向甲方償總價(jià)值____%的違約金。

　　2.乙方未按合同規(guī)定期限交售，每逾期1天，應(yīng)向甲方償付遲交部分總價(jià)值____%的違約金。