加工合同范本4篇
隨著廣大人民群眾法律意識的普遍提高，合同對我們的幫助越來越大，合同是對雙方的保障又是一種約束。那么問題來了，到底應如何擬定合同呢？以下是小編幫大家整理的加工合同范本4篇，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
加工合同范本4篇1
合同編號：______________
承攬人：_______________________________
法定住址：_____________________________
法定代表人：___________________________
職務：_________________________________
委托代理人：___________________________
身份證號碼：___________________________
通訊地址：_____________________________
郵政編碼：_____________________________
聯系人：_______________________________
電話：_________________________________
傳真：_________________________________
帳號：_________________________________
電子信箱：_____________________________
定作人：_______________________________
法定住址：_____________________________
法定代表人：___________________________
職務：_________________________________
委托代理人：___________________________
身份證號碼：___________________________
通訊地址：_____________________________
郵政編碼：_____________________________
聯系人：_______________________________
電話：_________________________________
傳真：_________________________________
帳號：_________________________________
電子信箱：_____________________________
雙方為了保證全面地履行各自的義務，簽訂本合同，共同信守執行。
第一條承攬人加工定作物的名稱、規格、質量、數量、加工費
定作物名稱
型號
規格
質量要求
計量單位
數量
加工費
單位
總價
第二條加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔
定作物名稱
完工時間
檢驗時間和地點
檢驗標準及方法
包裝標準
包裝費承擔
第三條加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔
定作物名稱
交付時間
交付地點
運輸方法
運輸價款承擔
第四條定作人提供原材料名稱、規格、質量、數量、價款等及圖紙、技術資料
材料名稱
型號
規格
質量要求
計量單位
數量
單價
總價
圖紙、技術資料及交付時間
第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸
材料名稱
交付時間
交付地點
交付數量
包裝要求
檢驗方法
運輸方法和運費承擔
第六條圖紙提供
承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，在____日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的____日內答復
第七條轉包
1．定作人（是／否）同意將定作物的主要工作交由第三人完成；可以交由第三人完成的工作包括：_________。
2．承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
3．承攬人未經定作人同意將主要工作交由第三人的，定作人有權解除合同。
4．承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
第八條保密
承攬人應當就以下方面保守秘密：________________，未經定作人許可，不得留存復制品或者技術資料。
第九條變更的損失
定作人中途變更承攬工作的要求，造成承攬人損失的，應當賠償損失。
第十條協助
1．承攬工作中定作人應對承攬人提供以下協助：______________________________。
2．定作人不履行協助義務致使承攬工作不能完成的，承攬人可以催告定作人在______天內履行協助義務，并可以順延履行期限。
3．定作人逾期不履行協助義務的，承攬人可以解除合同。
第十一條監督
承攬人在工作期間，應當接受定作人必要的監督檢驗，但定作人不得因監督檢驗妨礙承攬人的正常工作。
第十二條保管
承攬人應當妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的，承攬人應當承擔損害賠償責任。
第十三條加工費結算辦法與時間
_____________________________________。
第十四條付款
定作人應于_________年_________月_________日前向承攬人交付定金_________元；定作人應于_________年_________月_________日前向承攬人交付預付款_________元。定作人不履行合同的，無權請求返還定金。承攬人不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作人不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還。
第十五條留置
定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人（是／否）可以留置定作物。
第十六條本合同解除的條件：
1．定作人可以隨時解除合同，但應及時書面通知承攬人，并承擔由此給承攬人造成的損失。
2．合同期限屆滿，雙方不再續簽本合同；
3．雙方通過書面協議解除本合同；
4．因不可抗力致使合同目的不能實現的；
5．在合同期限屆滿之前，當事人一方明確表示或以自己的行為表明不履行合同主要義務的；
6．當事人有其他違約或違法行為致使合同目的不能實現的；
第十七條質量保證
承攬人對定作物的質量負責的期限為：_________。其保證質量的前提條件為：_______________________。
第十八條違約責任
1．承攬人的違約責任
�。�1）承攬人如未按合同規定的質量交付定作物，定作人同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，承攬人應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調整后，仍不符合合同規定的有權拒收，由此造成的損失由承攬人賠償。
�。�2）承攬人交付定作物的數量少于合同規定的，定作人仍然需要的，承攬人應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；定作人不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬人賠償。
（3）因承攬人包裝不善造成定作物毀損的，由承攬人賠償損失。
（4）承攬人逾期交付定作物，應當向定作人償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的_________‰償付違約金。
�。�5）承攬人不能交付定作物的，應向定作人償付不能交付定作物部分價款總值_________％的違約金。
�。�6）由承攬人負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，承攬人應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則定作人有權拒收。
2．定作人的違約責任
�。�1）定作人如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬人因此造成的損失。
（2）定作人如中途廢止合同，應償付承攬人未履行部分定作物價款總值_________％的違約金。
（3）定作人如未按合同規定的時間向承攬人提供圖紙和其它技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，定作人應當償付承攬人因停工待料的損失。
（4）定作人如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向承攬人償付違約金。
�。�5）定作人如無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬人因此造成的損失。
（6）定作人如變更交付定作物地點，應承擔因此而多支出的費用。
第十九條聲明及保證
承攬人：
1．承攬人有權簽署并有能力履行本合同。
2．承攬人簽署和履行本合同所需的一切手續（________________）均已辦妥并合法有效。
3．在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對承攬人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
定作人：
1．定作人有權簽署并有能力履行本合同。
2．定作人簽署和履行本合同所需的一切手續（________________）均已辦妥并合法有效。
3．在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對定作人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
第二十條通知
1．根據本合同需要一方向另一方發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________（書信、傳真、電報、當面送交等）方式傳遞。以上方式無法送達的.，方可采取公告送達的方式。
2．各方通訊地址如下：______________________________。
3．一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起____日內，以書面形式通知對方；否則，由未通知方承擔由此而引起的相關責任。
第二十一條合同的變更
本合同履行期間，發生特殊情況時，任何一方需變更本合同的，要求變更一方應及時書面通知對方，征得對方同意后，雙方在規定的時限內（書面通知發出_________天內）簽訂書面變更協議，該協議將成為合同不可分割的部分。未經雙方簽署書面文件，任何一方無權變更本合同，否則，由此造成對方的經濟損失，由責任方承擔。
第二十二條合同的轉讓
除合同中另有規定外或經雙方協商同意外，本合同所規定雙方的任何權利和義務，任何一方在未經征得另一方書面同意之前，不得轉讓給第三者。任何轉讓，未經另一方書面明確同意，均屬無效。
第二十三條爭議的處理
1．本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。
2．本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解；協商或調解不成的，按下列第____種方式解決
�。�1）提交_________仲裁委員會仲裁；
�。�2）依法向人民法院起訴。
第二十四條不可抗力
1．如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務，該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。
2．聲稱受到不可抗力事件影響的一方應盡可能在最短的時間內通過書面形式將不可抗力事件的發生通知另一方，并在該不可抗力事件發生后_________日內向另一方提供關于此種不可抗力事件及其持續時間的適當證據及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方，有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。
3．不可抗力事件發生時，雙方應立即通過友好協商決定如何執行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后，雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續履行合同的能力，則雙方可協商解除合同或暫時延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行后發生不可抗力的，不能免除責任。
4．本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的，無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服，并于本合同簽訂日之后出現的，使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災害如水災、火災、旱災、臺風、地震，以及社會事件如戰爭（不論曾否宣戰）、動亂、罷工，政府行為或法律規定等。
第二十五條合同的解釋
本合同未盡事宜或條款內容不明確，合同雙方當事人可以根據本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯條款的內容，按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相抵觸。
第二十六條補充與附件
本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
第二十七條合同的效力
1．本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。
2．有效期為_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
3．本合同正本一式_________份，雙方各執_________份，具有同等法律效力。
承攬人（蓋章）：_________定作人（蓋章）：__________
法定代表人（簽）：_____法定代表人（簽）：______
委托代理人（簽）：_____委托代理人（簽）：______
簽訂地點：_______________簽訂地點：________________
_________年_____月_____日_________年______月_____日
加工合同范本4篇2
第一部分：出口代理協議書
甲方：
地址：
電話：
傳真：
乙方：
地址：
電話：
傳真：
甲乙雙方經友好協商，就甲方委托乙方代理皮革進料加工，皮革制品出口業務達成如下協議：
一、甲方委托乙方代理皮革進料加工，皮革制品出口至香港業務，乙方接受甲方委托。
二、合同標的：
產品名稱：
數量：
合同金額：
擬出運日期：
出運港：
到貨港：
外方付款結算方式：
三、雙方責任及義務：
(—)甲方職責：
1.負責與外商簽訂所有出口合同，并對合同的全部內容負責;
2.負責安排生產、出運、交貨;
3.負責向乙方提供工廠開具的增值稅發票、納稅繳款書及運費等正式發票;
4.承擔業務的全部費用及風險，保證按合同條款(合同標的)的全部內容執行，并向乙方支付出口代理手續費(乙方收匯)。
(二)乙方職責：
1.負責按甲方提供的合同內容對外簽訂出口合同;
2.提供出口貨物商檢、報關、出運和結匯等工作所需的單據;
3.負責出口結匯;
4.結匯后一周內，將貨款轉付甲方帳戶。
四、違約責任：
如因任何一方未履行本協議規定的責任而給對方造成的經濟損失，由違約方承擔。
五、甲方出具的擔保函是本協議不可分割的一部分。
六、本協議一式兩份，雙方各執一份。自簽之日起生效，具有同等法律效力。
甲方：乙方：
年月日年月日進料加工貿易合同的格式和條文同一般貿易合同相同，只是進料加工貿易中原料來自境外，成品出口境外，而且提供原料的外商和購買成品的外商并不一定是同一個。下面，我們舉一個沒有進出口經營權的企業開展加工貿易時所簽訂合同，共包括中方兩家企業的出口代理協議、進口代理協議、加工協議及中方外貿企業同國外客商簽訂的進料合同、成品銷售合同五個部分。
第一部分：出口代理協議書
甲方：北京某皮革有限公司
地址：中國北京市順義縣
電話：
傳真：
乙方：中國某進出口有限公司
地址：北京市()路()號
電話：
傳真：
甲乙雙方經友好協商，就甲方委托乙方代理皮革進料加工，皮革制品出口業務達成如下協議：
一、甲方委托乙方代理皮革進料加工，皮革制品出口至香港業務，乙方接受甲方委托。
二、合同標的：
產品名稱：
數量：
合同金額：
擬出運日期：
出運港：
到貨港：
外方付款結算方式：
三、雙方責任及義務：
(—)甲方職責：
1.負責與外商簽訂所有出口合同，并對合同的全部內容負責;
2.負責安排生產、出運、交貨;
3.負責向乙方提供工廠開具的增值稅發票、納稅繳款書及運費等正式發票;
4.承擔業務的全部費用及風險，保證按合同條款(合同標的)的全部內容執行，并向乙方支付出口代理手續費(乙方收匯)。
(二)乙方職責：
1.負責按甲方提供的合同內容對外簽訂出口合同;
2.提供出口貨物商檢、報關、出運和結匯等工作所需的單據;
3.負責出口結匯;
4.結匯后一周內，將貨款轉付甲方帳戶。
四、違約責任：
如因任何一方未履行本協議規定的責任而給對方造成的經濟損失，由違約方承擔。
五、甲方出具的擔保函是本協議不可分割的一部分。
六、本協議一式兩份，雙方各執一份。自簽之日起生效，具有同等法律效力。
甲方：______乙方：______
______年______月______日______年______月______日
加工合同范本4篇3
甲方：
乙方：
甲乙雙方經協商，牟定縣第一小學與楚雄開發區楚風布藝店窗簾加工制安，共同達成協議，并簽訂如下合同：
一、規格
窗簾制安方式以甲方看樣品為準，用鋁合金窗桿，制安包工包料及調試，按1：2的比例制作安裝。
二、布和紗高度為2.75米，窗高超過2.75米，按實際高度加布用量計算。
三、結算價格：綜合價(窗桿、窗簾、插鉤)的單價55元/米,共10906.5米;窗桿單價12元/米，共132.2米，共計1586.4元。兩項合計：12492.90元(大寫：壹萬貳仟肆佰玖拾貳元玖角)
四、付款方式
1、合同簽訂之日，甲方向乙方預付30%—50%。
2、窗簾安裝完畢，甲方向乙方支付質量保證金以外的費用。
3、甲方留取貨款總額的 5% 做為質量保證金。待質保期滿，甲方一次性返還給乙方。
五、其它約定
1、留取布樣，由甲方封存。乙方必須按布樣用料。
2、保修期為一年。出現窗桿脫落，甲方通知乙方后，在兩個工作日內修復，如人為污染及劃破布料，乙方不負責更換。
3、乙方在現場安裝過程中，應注意安全，出現一切安全事故，甲方不承擔任何責任與賠償。乙方在甲方現場，應加強對現場成品的保護。 甲方簽約代表人：
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
加工合同范本4篇4
買方：_________
電話：_________
傳真：_________
移動電話：_________
Email：_________
開戶銀行：_________
收款人：_________
賬號：_________
賣方：_________
移動電話：_________
開戶銀行：_________
賬號：_________
買賣雙方同意買賣馬鈴薯脫毒種薯，并按下列條件成交：
1、品種
加工型馬鈴薯（大西洋）
2、種薯級別
�。ò磭曳旨墭藴剩┰N二代脫毒種薯，品種純度99%以上，凈度98%以上。
3、規格
單薯重：40-80克、80-120克，病、爛、凍薯率小于2%。
4、包裝
_________公斤/麻包袋，或_________公斤/麻包袋，包裝袋印刷產品名稱，執行標準，注冊商標和生產單位名稱地址。每袋附合格證標簽一張。
5、數量
_________噸（根據實際裝車量，約溢裝_________噸）。
6、交貨地點
_________
7、價格
（貨價、保價費、長短途運費、包裝費）_________元/噸。
8、費用負擔
由賣方辦理運輸事項，各項手續費用由賣方負擔，在產地的裝車費及短途運費由賣方負擔，鐵路運費由賣方承擔。運抵惠州火車站后，所發生的費用由買方承擔。
9、貨款支付
合同簽訂后7天內，買方向賣方預付貨款_________萬元。
10、支付方式
預付貨款通過電匯至賣方銀行賬戶，剩余貨款在交貨地點貨物交割時現金結算清。（分三批匯入甲方賬戶）
11、檢驗和異議
貨物到達交貨地點后三天內由買方根據合同規定和裝運單對商品質量和數量檢驗。如發現與合同規定和裝運單不符，除承運方責任外，可憑檢驗結果向賣方提出異議。
凡因執行合同發生的異議，應由雙方通過友好協商方式解決。如果協商不成，則將爭議提交仲裁機構仲裁。
12、不可抗力
如有人力不可抗拒的事故、原因，使賣方不能交貨，賣方不負責任。但賣方必須以電話和傳真立即通知買方。
13、本合同一式兩份，具有同等效力。雙方簽后正式生效，雙方各執壹份。
賣方：_________（公章）買方：_________（公章）
代表：_________（簽）代表：_________（簽）
_________年____月____日_________年____月____日
【加工合同范本4篇】相關文章：
工業加工合同范本04-06
機械代加工合同范本04-21
材料加工熱門合同范本04-19
加工合同范本(15篇)04-23
模具委托加工合同范本10-11
加工店轉讓的合同范本04-22
加工合同范本(精選15篇)04-23
加工合同范本通用15篇04-23
有關生產加工合同范本最新04-22
來料加工合同范本4篇04-19