酒吧裝修合同_承攬合同

時間：2022-02-15 20:00:40 合同范本我要投稿

酒吧裝修合同范本_承攬合同

　　隨著廣大人民群眾法律意識的普遍提高，合同的用途越來越廣泛，合同協(xié)調(diào)著人與人，人與事之間的關(guān)系。擬定合同的注意事項有許多，你確定會寫嗎？以下是小編精心整理的酒吧裝修合同范本_承攬合同，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

酒吧裝修合同范本_承攬合同

　　發(fā)包方（簽章）（以下稱甲方）

　　地址：

　　聯(lián)系電話：

　　承包方（簽章）（以下稱乙方）

　　地址：

　　聯(lián)系電話：

　　乙方承包甲方（）裝修工程，為了明確雙方責(zé)任及義務(wù)，保證施工順利進行，雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上按照《中華人民共和國合同法》和《建筑裝飾工程承包合同條例》的規(guī)定，并結(jié)合本工程具體情況，雙方經(jīng)友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：

　　第一條：工程概況

　　工程地點：

　　工程內(nèi)容：室內(nèi)/室外裝飾工程；

　　承包方式：乙方包工包料；

　　工程造價：總承包價人民幣（大寫）元

　　施工工期：本工程暫定自年月日開工，于年月日竣工，總工期為日歷天；另質(zhì)保期限為個月，從雙方簽字驗收合格之日起算。

　　第二條：施工圖紙等

　　2.1甲方進行設(shè)計，并向乙方提供施工方案、施工說明。

　　第三條：工程變更和終止

　　3.1工程項目及施工方式如需變更，雙方應(yīng)協(xié)商一致簽定《工程項目變更單》，同時調(diào)整相關(guān)工期。

　　3.2工程量變化和設(shè)計變更（1）所有的設(shè)計變更和工程量的增減，甲乙雙方必須進行書面簽訂《工程項目變更單》，否則該變更單無效。（2）甲方變更設(shè)計或非乙方原因使工程變更，由此增加的工程費用則由甲方支付。（3）乙方私自進行工程變更，由此增加的工程費用由乙方自付；如造成甲方損失的，還須另行賠償。（4）《工程項目變更單》簽定后作為本合同的附件和組成部分。

　　3.3合同終止（1）因不可抗力及政府行政行為導(dǎo)致本合同無法進行、或合同目的無法實現(xiàn)的情況出現(xiàn)，雙方都可以書面提出解除本合同，并進行結(jié)算后雙方簽署結(jié)算單，本合同終止；（2）甲、乙方協(xié)商一致，可以變更或解除本合同；（3）因一方的違約行為，相對方根據(jù)約定終止本合同的；（4）本合同履行期限屆滿自行終止；（5）本合同依法解除。

　　第四條：工期延誤

　　4.1以下原因造成竣工日期延誤，經(jīng)甲方確認，工期相應(yīng)順延：（1）工程量變化和設(shè)計變更；（2）不可抗力因素；（3）甲方同意工期順延的其他情況。

　　4.2因甲方未按約定完成其應(yīng)負責(zé)的工作而影響工期的，工期順延。

　　4.3甲方未按期支付工程款，合同工期相應(yīng)順延。

　　4.4因乙方原因不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期順延，乙方應(yīng)賠償由此造成的甲方損失，另須承擔(dān)違約責(zé)任。

　　第五條：雙方權(quán)利與義務(wù)

　　5.1甲方負責(zé)解決施工用電、水、道路暢通及消防等法定相關(guān)手續(xù)。

　　5.2甲方依照合同約定的方式支付工程裝修款。

　　5.3甲方有權(quán)對乙方的施工提出整改意見。

　　5.4乙方應(yīng)于本合同簽訂后2日內(nèi)安排人員進場施工。

　　5.5乙方應(yīng)依照雙方確認的工程報價單所列品牌、材料購買裝修材料，如確需變更、增加品牌、材料等與報價單不符的，須經(jīng)甲方書面同意，否則甲方有權(quán)拒絕支付該材料費用；

　　5.6乙方應(yīng)規(guī)范、安全施工，保質(zhì)保量。如施工過程中導(dǎo)致的安全事故與甲方無關(guān)，甲方的協(xié)助、配合工作不免除或減輕任何乙方應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任，如第三人依法向甲方主張權(quán)利，甲方承擔(dān)后可向乙方追償；

　　5.7乙方應(yīng)積極主動與甲方配合，對甲方提出的合理意見，要在合理時限內(nèi)完成整改。

　　5.8乙方在完成房屋裝修，交付甲方前應(yīng)負責(zé)安保工作，并清理好場地；

　　5.9甲方在本合同期限內(nèi)，發(fā)現(xiàn)因乙方施工工程質(zhì)量不符合合同規(guī)定的，乙方應(yīng)在接甲方通知后合理時限內(nèi)免費完成修理或返工。

　　第六條：工程結(jié)算及工程款支付方式

　　6.1本合同根據(jù)工程施工進度，按實際驗收進度進行結(jié)算。具體為：乙方完成每階段裝修施工任務(wù)后，提交該階段裝修施工報告給甲方確認。

　　6.2在施工過程中，如產(chǎn)生工程變更和工程量的增減所需費用，雙方簽定《工程項目變更單》后，視為工程款總額補充，費用由雙方另計，不在總承包價范圍內(nèi)；

　　6.3工程款支付方式（1）合同簽定后甲方付給乙方合同總價的30%作為工程預(yù)付款；（2）工程施工進行至50%時，甲方依照6.1條款完成書面無異議確認之后的10日內(nèi)支付工程總造價的20%作為工程進度款；（3）工程施工進行至80%時，甲方依照6.1條款完成書面無異議確認之后的10日內(nèi)支付給乙方工程總造價的30%作為工程進度款；（3）本工程竣工驗收合格后15日內(nèi)，甲方支付乙方工程總造價的18%；（4）剩余工程總造價的2%做為質(zhì)保金，待12個月的質(zhì)量保修期經(jīng)過后，如無質(zhì)量問題，由乙方書面向甲方申請支付。（5）甲、乙方在此約定，乙方的接收工程裝修款開戶行：XXXX，賬戶：XXXX，賬號：XXXX，如銀行賬戶信息有變更，應(yīng)及時書面通知甲方

　　第七條：工程驗收和工程保修

　　7.1工程駿工后，乙方以書面形式向甲方提出工程結(jié)算，乙方應(yīng)自接到通后2天內(nèi)組織驗收辦理驗收移交手續(xù)，填寫工程驗收單，不得無故拖延。（驗收時應(yīng)以施工圖紙及說明書、國家頒發(fā)的施工及驗收規(guī)范和質(zhì)量檢驗標準為依據(jù)。）如2天內(nèi)甲方不組織驗收且不給予乙方明確答復(fù)則視為驗收通過。

　　7.2本工程自驗收合格雙方簽字之日起，乙方承諾在施工范圍內(nèi)質(zhì)量保證期為12個月。

　　7.3下列情況不屬于本合同保修范圍（1）因使用不當或者第三方造成的'質(zhì)量缺陷。（2）自然不可抗拒因素造成的損壞（如雷擊、臺風(fēng)、地震、電力負荷超標）7.4保修期內(nèi)，乙方負責(zé)免費對由于乙方產(chǎn)品或施工質(zhì)量所造成的任何質(zhì)量問題進行維修，費用由乙方負責(zé)，且必須在合理時限內(nèi)完成；因非乙方原因造成的事故、損

　　壞，維修所需費用則由責(zé)任方支付。

　　第八條：違約責(zé)任

　　8.1本合同項下所裝修房屋被鑒定為不合格的，乙方應(yīng)承擔(dān)由此造成甲方的一切損失。

　　8.2乙方不按圖紙施工，偷換材料、拒絕整改意見等造成裝修質(zhì)量下降，甲方有權(quán)責(zé)令乙方立即整改，由此造成工期延誤的，按裝修總額每日罰付3%；如還造成甲方額外損失的，另行賠償；

　　8.3如由于任何一方原因?qū)е马椖繉嵤┲惺故丶s方受第三方追索或主張權(quán)利的，由該方單獨承擔(dān)法律責(zé)任，與其他方無關(guān)。

　　8.4乙方違反本合同約定第4.4、5.5以及5.9款的，按工程總造價的30%承擔(dān)違約責(zé)任。

　　8.5因任一方違反本合同約定，導(dǎo)致對方遭受損失或使得本合同目的無法實現(xiàn)，違約方賠償對方相應(yīng)的經(jīng)濟損失。

　　第九條合同爭議解決方式

　　9.1本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由當事人雙方協(xié)商解決；各方對爭議協(xié)商不成時，任何一方均可在本合同裝修的房產(chǎn)所在地法院提起訴訟。

　　第十條其他約定事項

　　10.1本合同未盡事宜，經(jīng)甲、乙兩方協(xié)商后另行約定并簽訂補充協(xié)議。補充協(xié)議系本合同不可分割的一部分，與本合同具有同等法律效力。本合同內(nèi)容與補充協(xié)議內(nèi)容有沖突的，以補充協(xié)議為準。補充協(xié)議沒有約定的，仍以本合同約定為準。

　　10.4本合同的附件（經(jīng)甲方書面確定后的施工圖紙、施工說明、工程報價單及階段裝修施工報告）作為合同的重要組成部分，與本合同具有同等效力。

　　10.3本合同經(jīng)甲、乙方法定代表人簽署并加蓋公章后生效。 10.4本合同正本一式肆份，甲、乙兩方各執(zhí)貳份。

　　甲方（蓋章）

　　法定代表人

　　委托代理人

　　年月日

　　乙方（蓋章）

　　法定代表人

　　委托代理人

　　年月日

【酒吧裝修合同范本_承攬合同】相關(guān)文章：

酒吧股份轉(zhuǎn)讓合同范本02-07