單立柱安裝工程合同

時間：2021-06-12 14:25:15 合同范本我要投稿

單立柱安裝工程合同

　　篇一：單立柱工程施工合同

單立柱安裝工程合同

　　戶外落地式鋼結構單立柱工程施工合同

　　合同編號：

　　簽約地點：西安市

　　定作方：_______________ （簡稱甲方）

　　承攬方：（簡稱乙方）

　　《根據中華人民共和國合同法》，為明確甲、乙雙方各自的權利及義務關系，結合本產品具體情況，經雙方協商一致，簽定如下條款，共同遵守。

　　第一條概況：

　　制作工期：天

　　開工日期：年月日（乙方收到首批制作款之日起計算）。

　　竣工日期：年月日（因設計變更、甲方付款延遲、甲方原因或不可抗拒雨天因素工期順延）。

　　第二條總造價：（大寫）：元整(￥:元)。由于地基具有不可預見性，可根據情況追加造價，參照底數標準參見報價單。追加部分費用在吊裝前付清。

　　第三條圖紙：

　　1.本單立柱圖紙數量為套。

　　2.本單立柱圖紙未經乙方許可不得使用、改動、復制或用于其它參考。 3.本單立柱圖紙的版權、使用權歸乙方所有。

　　第四條質保：

　　1.因施工技術、材料、加工工藝等出現質量問題均由乙方全部負責。

　　2.單立柱主體結構保質期為十年，面漆保修期為一年，抗風12級、抗震裂度8級、防火4級，該產品使用環境溫度在-40℃—60℃之間（如遇不可抗力乙方不承擔責任）。

　　3.甲方不得擅自改變其結構或加裝、改裝其他負荷設施，否則乙方不予承保。

　　4.在質保期內甲方每年保養一次，費用由甲方支付，保養時間、保養措施及保養后的實地照片在甲方保養完畢后三日內傳至乙方，如甲方不按期保養，以后該單立柱出現質量問題乙方概不負責，同時質保期終止。

　　第五條驗收：

　　1．驗收時間：乙方安裝完畢，甲方應在三日內驗收完畢，如未驗收即視為本工程合格。

　　2．驗收標準：依照乙方提供的圖紙。

　　3．甲方使用，視為驗收合格。

　　4．驗收完畢未能付清本單立柱款項及質保金到期未能付清時該單立柱的保質期、保修期無效。

　　第六條結算：

　　1．合同簽定后三日內甲方支付給乙方合同額的50%即萬元（大寫元整）乙方開始生產。

　　2．基礎澆注結束后二日內甲方支付乙方合同額的35%即萬元（大寫：元整），乙方將鋼結構運輸到工地現場。

　　3.吊裝前甲方支付乙方合同額的10%即萬元（大寫：元整）。甲方可以將合同價款的5%作為質保金，在本產品出廠之日起一年內支付給乙方。乙方財務部在收到本產品所有余款之后開具增值稅普通發票。另付稅金6%。

　　4. 甲方應將所有工程款轉入乙方賬戶。

　　賬戶名稱：

　　賬號：

　　第七條甲方責任：

　　1.甲方委派為本工程駐工地代表，對工程進度，工程質量進行監督。辦理工程驗收手續，解決應由甲方解決的問題以及其它事宜。

　　2.甲方負責單立柱施工前期審批，乙方在施工期間如遇路政、高速公路管理處、交警部門、園林處以及其它行政部門干涉時，甲方應負責協調至乙方施工止，負責協助解決工地用水電問題。

　　3.在開工前甲方為乙方標明建單立柱具體位置方向，選好材料堆放場地及協調處理好周邊關系（土地、村民等干擾問題）。

　　4.甲方負責在合同簽定當日內向乙方提供本工程地質報告和地下管網線資料。

　　5.由于地下基礎開挖地質是不可預見的，如乙方負責制作地基挖掘地基時，遇地下不可預見的施工難度（基礎開挖出水、基礎增大、土質異常等問題），增加費用另外結算。

　　6.若遇甲方原因及第三方原因延誤的工期順延，并按每天500元的標準補償乙方窩工費。

　　第八條乙方責任：

　　1.乙方委派為本工程駐工地代表，負責施工現場日常事務工作。 2.負責按圖紙的質量和合同進度施工。

　　3.乙方負責施工現場的安全工作并對因乙方原因在施工中出現的損失及人員傷亡事故負全部責任。 4.在施工中嚴格執行國家相關施工規范并及時解決施工中出現的問題，按期完工。 5.在保質期內，屬乙方責任造成工程質量問題由乙方負責無償修理。 6.乙方負責材料的管理和施工現場的整潔衛生。

　　7.施工期間遵守施工區域的管理規定，服從管理，如有違法違紀行為，按相關規定處罰，由乙方負責。 8.若因乙方原因延誤工期，工期不順延，并按每天500元的`標準賠償甲方延誤工期費。

　　第九條違約責任

　　1.在本合同履行過程中,任何一方違反本合同約定條款時，違約方按合同總額的20%支付守約方違約金，并承擔因違約給守約方造成的全部損失。

　　2.因非乙方原因甲方未能按合同支付工程款項前，該廣告畫面所有權歸乙方。

　　第十條免責條款：

　　1.如遇不可抗力致使單立柱損毀雙方免責。（指地震、戰爭或超出本地風壓等人類不可抗力）。 2.因政府行為致使乙方無法按期完工，乙方免責。

　　第十一條合同變更：

　　本合同的變更必須由雙方協商一致，并以書面形式確定。一方變更駐工地代表或工程內容的，應當及時以書面形式通知另一方。未及時通知并影響本合同履行或造成損失的，應承擔相應的責任。

　　第十二條合同解除：

　　雙方確定出現下列情形使合同的履行成為不必要或不可能的，可以解除本合同。

　　1、發生不可抗力的； 2、雙方同意不執行本合同的。

　　第十三條爭議解決：

　　雙方因履行本合同而發生爭議，由雙方協商解決，協商不能解決時，任何一方可向合同簽訂地所在人民法院提起訴訟解決糾紛。

　　第十四條附則：

　　1.合同未盡事宜，由雙方協商解決。

　　2.本合同一式肆份，具有同等法律效力，甲方貳份，乙方貳份。 3.本合同自雙方蓋章之日起生效，至工程保質期結束后失效。 4.附件: （1）施工圖紙

　　（2）甲乙雙方營業執照、稅務登記證及法人身份證復印件

　　甲方：（蓋章）乙方：（蓋章）

　　簽約代表：簽約代表：

　　單位地址：單位地址：

　　郵編：郵編：

　　聯系電話：聯系電話：

【單立柱安裝工程合同】相關文章：