- 相關推薦
工程工期延誤合同書范本
隨著時間的推移，合同的使用頻率呈上升趨勢，簽訂合同能平衡雙方當事人的平等地位。那么常見的合同書是什么樣的呢？以下是小編為大家整理的工程工期延誤合同書范本，歡迎閱讀與收藏。
工程工期延誤合同書 1
發包方：房地產開發有限公司（以下簡稱甲方）
承包方：建筑工程有限公司（以下簡稱乙方）
依照《中華人民共和國合同法》及其它有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，在工程建設施工合同的基礎上，雙方就后甫新村沿街地塊商住樓施工承包工期延遲達成補充協議如下：
一、項目概況：
本項目位于新村四周沿街地塊，地塊總用地面積平方米。小高層住宅5幢（9到11層）、多層住宅11幢（4到5+1F）、沿街設1到2層商業用房，均為框架結構。建筑占地面積10279.00平方米，地上建筑面積（計容積率部分）44587.01平方米，儲藏間建筑面積2889.13平方米，地下室建筑面積3871.10平方米（其中人防面積1525.00平方米）
二、工程形象進度
本工程主體全部結頂，并進過中間安全、結構驗收，裝飾工程開始施工。
三、工期延誤原因
1、工程開工后周邊農民土地政策協調處理延誤。
2、工程基礎施工階段天氣多雨，自然不可抗力等因素延誤。
四、工期延誤時間
現經甲乙雙方協商，經甲方同意確認，原合同竣工日期____年8月9日順延至____年6月30日。
五、協議生效
協議訂立時間： 年 月 日。
協議訂立地點：建筑工程有限公司，本協議一式四份，雙方各執二份，本協議雙方簽字蓋章之日起生效。
發包人（公章）： 承包人（公章）：
法定代表人： 法定代表人：
年 月 日 年 月 日
工程工期延誤合同書 2
甲方（發包方）：____________________
法定代表人：____________________
地址：____________________
聯系方式：____________________
乙方（承包方）：____________________
法定代表人：____________________
地址：____________________
聯系方式：____________________
鑒于甲乙雙方于______年____月____日簽訂了《工程施工合同》（以下簡稱“原合同”），約定由乙方負責[工程名稱]的施工工作，原合同約定的工期為自______年____月____日至______年____月____日。但由于[具體原因]，導致工程工期延誤。為妥善解決工期延誤相關事宜，雙方經友好協商，達成如下協議：
一、工期延誤情況
1. 原合同約定的竣工日期為______年____月____日，實際竣工日期為______年____月____日，工期延誤共計______天。
2. 雙方確認，工期延誤的原因主要為[詳細說明原因，如不可抗力、甲方原因、乙方原因等]。
二、違約責任
1. 若工期延誤系乙方原因造成，乙方應按照原合同約定的違約責任向甲方支付違約金，違約金計算方式為：[具體計算方式]。
2. 若工期延誤系不可抗力或甲方原因造成，乙方不承擔違約責任。
三、賠償事宜
1. 因工期延誤給甲方造成的直接經濟損失，乙方應予以賠償。賠償范圍包括但不限于[具體損失項目，如甲方因工程延誤而產生的'額外租賃費用、罰款等]。
2. 雙方應在______日內共同對甲方的損失進行核算和確認。
四、工期調整
1. 鑒于工期延誤的實際情況，雙方同意對原合同的工期進行調整，調整后的工期為自______年____月____日至______年____月____日。
2. 乙方應按照調整后的工期，合理安排施工進度，確保工程按時竣工。
五、其他條款
1. 本合同未涉及的原合同其他條款，雙方仍應繼續履行。
2. 本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，一式兩份，雙方各執一份，具有同等法律效力。
甲方（發包方）：____________________ 乙方（承包方）：____________________
法定代表人（簽字）：________________ 法定代表人（簽字）：________________
簽訂日期：______年____月____日 簽訂日期：______年____月____日
工程工期延誤合同書 3
甲方（建設單位）：
名稱：____________________
地址：____________________
電話：____________________
法定代表人：____________________
乙方（施工單位）：
名稱：____________________
地址：____________________
電話：____________________
法定代表人：____________________
鑒于甲乙雙方簽訂了關于[工程名稱]的《建設工程施工合同》（以下簡稱“原合同”），原合同約定的竣工日期為[原竣工日期]，但因[具體延誤原因]導致工程未能按時竣工。為明確雙方在工期延誤方面的權利和義務，經友好協商，達成如下補充協議：
一、工期延誤時間
經雙方確認，工程實際竣工日期為[實際竣工日期]，工期延誤了[延誤天數]天。
二、延誤原因分析
1. 甲方原因：[詳細說明甲方導致延誤的情況，如設計變更、未按時提供施工條件等]。
2. 乙方原因：[詳細說明乙方導致延誤的情況，如施工組織不力、人員設備不足等]。
3. 不可抗力因素：[如自然災害等不可抗力導致的延誤情況]。
三、責任承擔
1. 對于因甲方原因導致的工期延誤，甲方同意給予乙方工期順延[順延天數]天，并承擔由此給乙方造成的'合理費用增加，費用增加的計算方式為[具體計算方式]。
2. 對于因乙方原因導致的工期延誤，乙方應按照原合同約定的每逾期一天承擔[違約金金額]的違約金，并承擔由此給甲方造成的損失。
3. 對于不可抗力因素導致的工期延誤，雙方互不承擔責任，但應按照法律法規的規定采取措施減少損失。
四、后續工作安排
1. 乙方應在[新的竣工日期]前完成工程的全部施工內容，并提交竣工驗收申請。
2. 甲方應在收到乙方的竣工驗收申請后[規定的時間]內組織相關人員進行驗收。
五、爭議解決
本協議在履行過程中如發生爭議，雙方應友好協商解決；協商不成的，任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。
六、協議生效
本協議自雙方簽字蓋章之日起生效，與原合同具有同等法律效力。如本協議與原合同有不一致之處，以本協議為準。
甲方（蓋章）：____________________ 乙方（蓋章）：____________________
法定代表人或授權代表（簽字）：______ 法定代表人或授權代表（簽字）：______
簽訂日期：______年____月____日 簽訂日期：______年____月____日
【工程工期延誤合同書】相關文章：
工程工期延誤合同范本06-06
工程質量工期承諾書12-30
航班延誤了作文08-06
工期的承諾03-14
發貨延誤道歉信03-18
延誤發貨的道歉信01-29
工作延誤檢討書09-27
工期索賠報告07-02
工期保證承諾03-17
工期催促函02-03