路燈施工合同的

時(shí)間：2021-06-10 16:54:10 合同范本我要投稿

路燈施工合同的范本

　　導(dǎo)語(yǔ)：對(duì)于路燈施工，各位可以簽訂一份合同。下面是小編收集整理的路燈施工合同范本，供各位閱讀和借鑒。

路燈施工合同的范本

　　路燈施工合同范本

　　發(fā)包人（全稱(chēng)）：（以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）

　　承包人（全稱(chēng)）：（以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）

　　依照《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則，雙方就本工程施工事項(xiàng)協(xié)商一致，訂立本合同。

　　一、工程概況

　　工程名稱(chēng)：***路燈亮化工程

　　工程地點(diǎn)：***鎮(zhèn)

　　工程內(nèi)容：**街道管線(xiàn)敷設(shè)、燈具底座、燈具安裝。

　　二、工程承包范圍

　　承包范圍：上述工程內(nèi)容中設(shè)備材料供應(yīng)、管線(xiàn)安裝、附件安裝和管井砌筑、燈光照明調(diào)試。

　　三、合同工期

　　開(kāi)工日期：年月日

　　竣工日期：年月日

　　管線(xiàn)敷設(shè)工期總?cè)諝v天數(shù)**天、燈具安裝日歷天數(shù)**天。

　　四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

　　工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)必須全部?jī)?yōu)良（如因工程質(zhì)量未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)，所造成的返工損失費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé)）。約定工程為一年的非人為損壞保修期。

　　五、合同價(jià)款

　　工程單價(jià)以預(yù)算書(shū)為準(zhǔn)，工程量以實(shí)施施工決算量為準(zhǔn)。金額（大寫(xiě)）：材料、管線(xiàn)敷設(shè)、安裝及調(diào)試費(fèi)用：RMB*** 萬(wàn)元，￥：**元

　　六、付款方式

　　合同簽訂后，乙方立即進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)按圖紙及甲方意見(jiàn)實(shí)際測(cè)繪，準(zhǔn)備材料、敷設(shè)各種路燈管線(xiàn)、燈具安裝，工程完工驗(yàn)收后一次性結(jié)清工程款。

　　七、安全責(zé)任

　　乙方在路燈施工過(guò)程中，應(yīng)注意安全監(jiān)管，杜絕安全事故發(fā)生。一旦發(fā)生安全事故，所有責(zé)任概由乙方承擔(dān)全部責(zé)任。

　　八、組成合同的`文件

　　組成本合同的文件包括：

　　1、本合同書(shū)

　　2、合同條件

　　3、國(guó)家和市有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件

　　4、圖紙

　　5、雙方有關(guān)工程的洽商、變更等書(shū)面協(xié)議或文件

　　九、本協(xié)議書(shū)中有關(guān)詞語(yǔ)含義與本《合同條件》中分別賦予它們的定義相同。

　　十、發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價(jià)款及其他應(yīng)當(dāng)支付的款項(xiàng)。

　　十一、本合同書(shū)一式四份，甲乙雙方各執(zhí)二份。

　　十二、合同生效

　　合同訂立時(shí)間：

　　合同訂立地點(diǎn)：

　　本合同雙方約定簽字蓋章后生效。

　　發(fā)包人（公章）：承包人（公章）：

　　住所：住所：

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托法定代表人：委托法定代表人：

　　電話(huà)：電話(huà)：

　　傳真：傳真：

　　日期：日期：

　　路燈制作安裝合同

　　立合同人：

　　定作人：膠南市xx鎮(zhèn)大xxx村民委員會(huì)

　　承攬人：膠南市xx電器商行

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》，以上立合同人經(jīng)充分協(xié)商，就承攬人承攬定作人的村內(nèi)街道路燈制作安裝事宜，達(dá)成如下約定：

　　工程名稱(chēng)：xx村街道led48w路燈制作安裝工程。

　　工程地點(diǎn)：膠南市寶山鎮(zhèn)xx村村內(nèi)街道。

　　承攬方式：大包，由承攬人包工包料。

　　工期約定：自2013年7月8日至2013年7月25日止。

　　工程價(jià)款：xxx元。

　　付款方式：承攬人工程竣工、經(jīng)定作人驗(yàn)收合格后、定作人收到承攬人的發(fā)票之日起三日內(nèi)付全部工程款的95%，即41000元;余款于2013年12月30前付清。

　　路燈數(shù)量及質(zhì)量約定：本工程系led路燈項(xiàng)目，為led燈。所用材料及部件須國(guó)標(biāo)合格產(chǎn)品，路燈使用后達(dá)到led路燈效果。

　　led彎臂路燈11盞：燈臂1.2米，熱鍍鋅后噴塑，鋁壓鑄led燈頭，臺(tái)灣晶元驅(qū)動(dòng) 。

　　led鍍鋅路燈10盞：高度6米，壁厚2.7mm，上口徑60mm，下口徑140mm，熱鍍鋅后噴塑。

　　電纜線(xiàn)6平方(國(guó)標(biāo))700米，膠州電纜廠(chǎng)生產(chǎn)。

　　4平方國(guó)標(biāo)電纜線(xiàn)150米，膠州電纜廠(chǎng)生產(chǎn)。

　　混凝土預(yù)埋件70mm×70mm×70mm

　　電腦時(shí)控加空氣開(kāi)關(guān)(上海一氣)2個(gè)

　　質(zhì)保約定：承攬人承諾所設(shè)計(jì)安裝的路燈符合相關(guān)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量保證期三年。質(zhì)保期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，由承攬人及時(shí)免費(fèi)修理更換。

　　因產(chǎn)品設(shè)計(jì)及安裝出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，造成第三人人身?yè)p害的由承攬人承擔(dān)責(zé)任。安裝過(guò)程中施工安全由承攬人自行負(fù)責(zé)。

　　驗(yàn)收約定：承攬人完工后及時(shí)約請(qǐng)定作人及包村第一書(shū)記對(duì)工程進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后出具書(shū)面驗(yàn)收單。

　　違約責(zé)任：

　　承攬人未按本合同約定的質(zhì)量要求設(shè)計(jì)安裝的，由承攬人自行改正，并承擔(dān)逾期完工的違約責(zé)任;

　　承攬人不能在合同約定時(shí)間完工的，每遲延一天要償付總價(jià)款的1%的違約金;

　　質(zhì)保期內(nèi)出現(xiàn)故障由承攬人負(fù)責(zé)維修，承攬人通知二日內(nèi)仍不履行維修義務(wù)，定作人可以自行安排維修，維修費(fèi)用由承攬人承擔(dān)。每遲延一天要承擔(dān)違約金100元;

　　定作人未按照合同約定時(shí)間付款的，每遲延一天要償付遲延付款額1%的違約金;

　　本合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛時(shí)，雙方當(dāng)事人應(yīng)該協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí)，任何一方可以向人民法院提起訴訟。

　　本合同附件與本合同同等效力。

　　本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。本合同一式三份，雙方一份，幫扶包村xxx書(shū)記所在單位黃島區(qū)xxx留存一份。

　　定作人：膠南市xx山鎮(zhèn)xxxx村民委員會(huì)

　　法定代表人：

　　二〇一三年七月xx日

　　承攬人：膠南市xx電器商行

　　代表人：

　　二〇一三年七月xx日

【路燈施工合同的】相關(guān)文章：

路燈施工合同06-12

路燈施工合同09-08